공기연장 분쟁의 공사기간 분석 프로세스 설계에 관한 연구

An Design of Analyzing Process by Construction Extension of Time

Abstract

공기연장과 관련한 분쟁은 해당 이슈들이 공기에 얼마나 영향을 미치는지에 대해 공기를 분석하고 법원과 같이 제3자의 판단을 돕기 위한 근거로 제출하는 특징이 있다. 하지만 대다수의 국내현장은 분석에 필요한 기초자료가 부재하거나, 분쟁 발생 이후 자료를 수집하는 등 대응을 위한 합리적인 업무 및 입증 방안의 프로세스가 정립되지 않아 공기연장에 따른 손실을 증명하는데 어려움이 있다. 따라서 본 연구는 공기연장 분쟁 시 입증의 수단인 공기분석에 필요한 정보를 수집, 정리하고 업무 프로세스를 제시함으로써 합리적인 처리지원 및 관리 효율성을 향상하고자 하였다. 제안된 프로세스를 사용하여 실제 공기연장 분쟁에 적용 검증한 결과, 프로세스 적용현장이 미적용 현장에 비해 실무자는 약 33%, 계약담당자는 약 46%, 법률자문가는 약 48% 더 높은 만족도를 나타냈으며 91%의 동일한 매트릭스 비교 결과가 나타났다. 본 연구를 통해 공기연장 분쟁에서 근거로 사용되는 공사기간 분석 업무의 효율화를 도모할 수 있을 것으로 판단되며, 향후 프로세스를 활용한 시스템 설계연구가 지속되어야 할 것으로 보인다.

Construction dispute about Extension of Time are complexly intertwined with various issues. The duration delay analysis defines the impact the issue has on the duration variation. And The international court and the arbitrator use the results of the analysis as a basis for reasonable duration judging. However, most of the domestic Construction sites have not established a business process for Extension of Time litigation. Therefore, Analysis data are collected after the occurrence of the dispute, there is not enough basic data of analysis almost. This study sought to improve the management efficiency by organizing information requirement for delay analysis and suggesting a reasonable business process. As a result of applying the proposed process to actual construction duration extension disputes, about 33% of practitioners, 46% of contractors, and 48% of legal advisors were satisfied with the process application site And Matrix validation was 91% identical. This study suggests that it is possible to increase the efficiency of the construction duration analysis work used as a basis in the construction dispute. Finally, the Computer based system design for this process should continue in the future.

Fig. 1. The Process of Taking a Delay Case

Fig. 2. The Process of Legal Review

Fig. 3. The Process of Scope and Analytical Method

Fig. 4. The Process of Analysing Time Extension

Fig. 5. The Process of Analytic Result

Table 1. Typical Analysis Method of Delayed Construction Time

Table 2. Requirement Information Analysis

Table 3. A Matrix of Work Information